2022年监理考试 目标控制 施工进度控制的复习重点内容(2020年监理考试土建目标控制真题及答案)

第二节 施工阶段进度控制的内容一、建设工程施工进度控制工作流程(略)

二、建设工程施工进度控制工作内容

建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始,直至建设工程保修期满为止,其工作内容主要有:(14项内容)

⒈编制施工进度控制工作细则

施工进度控制工作细则是在建设工程监理规划的指导下由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师 负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件。其主要内容包括:

⑴施工进度控制目标分解图;

⑵施工进度控制的主要工作内容和深度;

⑶进度控制人员的职责分工;

⑷与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程;

⑸进度控制的方法(包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等);

⑹进度控制的具体措施(包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等);

⑺施工进度控制目标实现的风险分析;

⑻尚待解决的有关问题。

事实上,施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补充。

【例】施工进度控制工作细则是对()中有关进度控制内容的进一步深化和补充。 A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划

D.建设工程监理大纲

【答案】C

【例】建设工程施工进度控制工作中,编制施工进度控制工作细则的主要内容不包括()。 A.进度控制的方法

B.进度控制人员的职责分工C.建立进度控制保证体系

D.施工进度控制目标实现的风险分析

【答案】C

【例】下列内容中,应列入施工进度控制工作细则的是()。A.进度控制的方法和措施

B.进度计划协调性分析C.工程材料的进场安排

D.保证工期的技术组织措施

【答案】A

⒉编制或审核施工进度计划

为了保证建设工程的施工任务按期完成,监理工程师必须审核承包单位提交的施工进度计划。

当大型建设工程,由于单位工程较多、施工工期长,且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位时,就需要监理工程师编制施工总进度计划;当建设工程由若干个承包单位平行承包时,监理工程 师也有必要编制施工总进度计划。

当建设工程有总承包单位时,监理工程师只需对总承包单位提交的施工总进度计划进行审核即可。而对 于单位工程施工进度计划,监理工程师只负责审核而不需要编制

施工进度计划审核的内容主要有:

⑴进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求,是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定。

⑵施工总进度计划中的项目是否有遗漏,分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求。

⑶施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。

⑷劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的 实现,供应是否均衡、需求高峰期是否有足够能力实现计划供应。

⑸总包、分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调,专业分工与计划衔接是否明确合理。

⑹对于业主负责提供的施工条件(包括资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等),在施工进度计划中 安排得是否明确、合理,是否有造成因业主违约而导致工程延期和费用索赔的可能存在。

如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题,应及时向承包单位提出书面修改意见(也称整改通知书),并协助承包单位修改。其中重大问题应及时向业主汇报。

应当说明,编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工 程师审查,是为了听取监理工程师的建设性意见。因此,监理工程师对施工进度计划的审查或批准,并不解 除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务。

尽管承包单位向监理工程师提交施工进度计划是为了听取建设性意见,但施工进度计划一经监理工程师确认,即应视为合同文件的一部分,它是以后处理承包单位提出的工程延期或费用索赔的一个重要依据。

【例】监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题,应采取的措施之一是()。 A.向承包单位提出整改通知书

  1. 向建设单位提出指令单
  2. 向承包单位提出工程暂停令D.向建设单位提出建议书

【答案】A

【例】在施工阶段,施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()。

  1. 及时得到工程预付款
  2. 听取监理工程师的建设性意见
  3. 解除其对施工进度所承担的责任和义务D.使监理工程师及时下达开工令

【答案】B

⒊按年、季、月编制工程综合计划

⒋下达工程开工令

⒌协助承包单位实施进度计划

⒍监督施工进度计划的实施

⒎组织现场协调会

⒏签发工程进度款支付凭证

监理工程师应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实,在质量监理人员检查验收后,签发工程进度 款支付凭证。

⒐审批工程延期

由于承包单位自身的原因所造成的工程进度拖延称为工程延误;由于承包单位以外的原因所造成的工程 进度拖延称为工程延期。

⑴工程延误。当出现工期延误时,监理工程师有权要求承包单位采取有效措施加快施工进度。如果经过 一段时间后,实际进度没有明显改进,仍然拖后于计划进度,而且显然影响工程按期竣工时,监理工程师应 要求承包单位修改进度计划,并提交给监理工程师重新确认

监理工程师对修改后的施工进度计划的确认,并不是对工程延期的批准,他只是要求承包单位在合理的状态下施工。因此,监理工程师对进度计划的确认,并不能解除承包单位应负的一切责任,承包单位需要承 担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。

⑵工程延期。如果由于承包单位以外的原因造成工期拖延,承包单位有权提出延长工期的申请。监理工 程师应根据合同规定,审批工程延期时间。经监理工程师核实批准的工程延期时间,应纳入合同工期。即新 的合同工期应等于原定的合同工期加上监理工程师批准的工程延期时间

【例】在建设工程施工过程中,因施工单位原因造成实际进度拖延,监理工程师确认施工单位修改后的 施工进度计划,表明()。

A.解除施工单位应负的责任B.批准合同工期延长

C.施工进度计划满足合同工期要求D.同意施工单位在合理状态下施工

【答案】D

⒑向业主提供进度报告

⒒督促承包单位整理技术资料

⒓签署工程竣工报验单、提交质量评估报告

⒔整理工程进度资料

⒕工程移交

【例】在施工进度控制过程中,监理工程师的主要工作内容有()。 A.下达工程开工令

B.协助承包商编制进度计划C.组织现场协调会

  1. 向承包商提供进度报告
  2. 进行施工进度控制目标实现的风险分析

【答案】ACE

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2022年6月1日 上午10:47
下一篇 2022年6月1日 上午10:49

相关推荐

  • 科研项目结项意见

    科研项目结项意见 随着科技的不断发展,科研项目已经成为现代科学领域的重要组成部分。通过科研项目,科学家们可以探索新的领域,发现新的技术,并为未来的科学研究奠定基础。然而,在完成科研…

    联系我们 2024年12月8日
    0
  • 中小民营有限公司企业内控制度手册中配套的制度

    中小民营有限公司企业内控制度手册中配套的制度 中小民营有限公司企业内控制度手册中配套的制度是确保企业运营有效、规范、安全的重要保障。其中,配套制度包括了各种规定、流程、表格、制度等…

    联系我们 2024年12月1日
    2
  • 4S店售后客户流失严重原因及改善建议(4s店售后客户流失率)

    众所周知,售后客户流失不断的增加对4S店来说是一个巨大的隐患,店里也都在积极思考并极力的采取措施去降低客户的流失率,但多数是收效甚微。 客户之所以流失越来越严重大概有以下几点原因;…

    联系我们 2022年8月11日
    293
  • 一文读懂什么是SaaS(一文读懂什么是IND)

    编辑导语:“使用者不需要在自己的计算机上装任何软件,只要连上网络,就可以通过浏览器,使用各类软件的功能。”这是传统软件产业的巨头Oracle公司曾经认知的颠覆性的软件模式。但现如今…

    2022年6月1日
    319
  • 元数据模型设计

    元数据模型设计 随着数据科学和机器学习的不断发展,元数据模型已经成为一个非常重要的工具,用于描述和定义数据。一个好的元数据模型可以方便数据科学家和机器学习算法开发人员更好地理解和使…

    联系我们 2024年12月2日
    0
  • 丹凤法院探索推行“党建+审判执行”模式,让司法服务“飞入寻常百姓家”

    2022年,丹凤法院在加强自身建设的基础上,积极探索推行党建和审判执行融合发展的工作模式,做到党建引领、提质增效,以推进法院党组织自身建设高质量发展。 丹凤法院结合政法队伍教育整顿…

    联系我们 2023年5月31日
    258
  • 无线通信实验室的材料费包含什么

    无线通信实验室的材料费包含什么 无线通信实验室是一个研究无线通信原理、技术和应用的重要场所。在实验室中,研究人员会进行各种实验,以探索无线通信领域的最新发展。这些实验需要使用各种设…

    联系我们 2024年12月4日
    0
  • 怎么查导师的科研项目

    查导师的科研项目是研究生阶段非常重要的一项任务,可以帮助我们更好地了解导师的研究方向和研究成果,同时也可以帮助我们在研究中更好地运用导师的经验和知识。 要查导师的科研项目,我们可以…

    联系我们 2024年12月5日
    1
  • 中科院研究生助理

    作为一名中科院研究生助理,我有幸能够参与一项非常重要的工作。这项工作需要我们为研究生提供良好的学习和研究环境,帮助他们更好地完成自己的研究工作。 作为研究生助理,我的首要任务是帮助…

    联系我们 2024年12月1日
    0
  • 卫生科技创新管理体制机制尚不完善

    卫生科技创新管理体制机制尚不完善 随着科技的不断发展,卫生领域也面临着许多挑战和机遇。然而,由于卫生科技创新管理体制机制尚不完善,这些挑战和机遇并没有得到充分的关注和利用。 首先,…

    联系我们 2024年12月3日
    4